ИП Чурилкин Александр Романович
ОГРНИП: 323508100437351
info@catosewing.club
Правила поставки от 20.03.2024
Настоящие ПРАВИЛА ПОСТАВКИ (ДОГОВОР ОФЕРТЫ) (далее — Правила) определяют условия и порядок, на которых ИП Чурилкин Александр Романович ОГРНИП: 323508100437351 (далее — Поставщик) предлагает заинтересованным лицам заключить договоры поставки, в том числе договоры оптовой поставки товаров, услуг по разработке, переработке, нанесению, изготовлению и т.д.
Основные термины
Поставщик — Индивидуальный предприниматель Чурилкин Александр Романович ОГРНИП: 323508100437351 ИНН: 504020505000.
Покупатель — физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо — резидент Российской Федерации, приобретающий Товар у Поставщика.
Стороны — Поставщик и Покупатель при совместном упоминании.
Товар — продукция, изделия, результат работ и др.
Партия товара — Товары одного наименования (типа) поставляемые Поставщиком покупателю в установленный Счетом-Договором срок. Одновременно по одному Счету-Договору может поставляться неограниченное количество партий Товаров.
Счет-Договор — документ, содержащий существенные условия сделки между Поставщиком и Покупателем, в том числе наименование Товара, количество, комплектность, а также иные требования к поставляемому товару, сроки поставки, стоимость товара и порядок оплаты.
1. Основные положения Правил
1.1. Правила являются стандартными и применяются ко всем договорам поставки, счетам, счетам-договорам, и т.п., имеющим отсылку к настоящим Правилам, заключенным с физическими и юридическими лицами и Поставщиком.
1.2. В соответствии с настоящими Правилами поставки, Поставщик обязуется передать в обусловленный срок швейную и(или) иную продукцию (далее – товар, продукция, изделия) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить эту продукцию в порядке и сроки, установленные в документах, имеющих отсылки к данным Правилам.
1.3. Поставка каждой партии Товара осуществляется на основании Счета-Договора, в котором указываются: количество, комплектность, ассортимент, сроки поставки, а также иные требования к поставляемому Товару.
1.4. Счет-Договор считается согласованным и подписанным (заключенным) с момента оплаты данного Счета-Договора. Направление поставщиком Счета-Договора в не редактируемом формате (PDF) Покупателю является офертой к заключению договора Поставки в соответсвии с настоящими Правилами и условиями, указанными в Счете-Договоре. Оплата Покупателем Счета-Договора является акцептом данной оферты.
1.5. Оферта является действительной до даты, указанной в счете-договоре в графе «оплатить до…» В случае просрочки Покупателем срока оплаты счета-договора, Поставщик имеет право отказаться от исполнения Счета-Договора и возвращает Покупателю перечисленные по данному Счету-Договору денежные средства.
1.6. В случае если в Счете-Договоре предусмотрены условия об авансе (частичной оплаты) оферта считается принятой с момента частичной оплаты Счета-Договора.
2. Порядок поставки
2.1. Поставка Товара по осуществляется партиями на основании согласованного сторонами Счета-Договора. Товар должен быть готов к передаче Покупателю в срок, согласованный Сторонами в Счете-Договоре.
2.2. Если в Счете-Договоре согласована дата поставки, а также внесение предоплаты Покупателем, то в случае просрочки Покупателем внесения предоплаты Поставщик имеет право на соразмерное увеличение сроков поставки.
2.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара, при этом поставщик обязан не позднее чем за 3 (три) дня до даты предполагаемой поставки товара уведомить об этом Покупателя.
2.4. Поставка продукции осуществляется Поставщиком по адресу Покупателя, согласованному в Счете-Договоре либо путем самовывоза со склада Поставщика.
2.5. Товар должен быть упакован в тару и (или) упаковку, обеспечивающие его сохранность при транспортировке и хранении при условии бережного с ним обращения, если иное не указано в Счете-Договоре.
2.6. В случае самовывоза товара со склада Поставщика Покупатель обязан забрать партию Товара на складе Поставщика в срок, указанный в Счете-Договоре к данной партии Товара. В случае доставки товара до адреса, указанного в Счете-Договоре, Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку продукции.
2.7. Приемка продукции по количеству, ассортименту, комплектности и таре (упаковке) производится при ее вручении (передаче) Покупателю в соответствии с условиями настоящих Правил и Счета-Договора.
2.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям настоящих Правил, Счета-Договора о качестве производятся покупателем на своем складе в течение 3 (трёх) дней с даты поставки Товара.
2.9. Срок обнаружения скрытых недостатков товара (гарантия) составляет 14 (четырнадцать) дней с момента принятия Товара Покупателем.
2.10. Уведомление об обнаруженных недостатках Товара должно быть направлено Поставщику в течение первого рабочего дня, следующего за днем обнаружения недостатков.
2.11. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции Покупателю по товарной накладной, Акту приема передачи или УПД или по истечении сроков, в которые указанные документы должны быть подписаны.
3. Оплата и порядок расчетов
3.1. Оплата поставляемого товара, изготовление тестовых образцов, а также работы и услуги, производимые (оказываемые) Поставщиком, производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответсвии с выставленным Поставщиком Счетом-Договором. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. Порядок оплаты, в т.ч. сроки оплаты и условия о размере аванса, согласовывается сторонами в Счете-Договоре.
3.3. НДС на поставляемый товар не начисляется, поскольку Поставщик не является плательщиком НДС в связи с применением УСН (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
4. Нанесение изображений на товары
4.1. При необходимости нанесения изображений на поставляемую продукцию, стороны могут предусмотреть условия о нанесении изображений в Счете-Договоре.
4.2. Макеты изображений, наносимые на изделия, могут быть предоставлены Покупателем. В таком случае ответственность за соответствие макета ожидаемому результату нанесения изображения лежит на Покупателе.
Либо макет может быть разработан Поставщиком. Данное условие отдельно согласовывается в Счете-Договоре. В таком случае Поставщик выполняет Работы по разработке Макета своими силами и иждивением или с привлечением субподрядчиков.
4.3. В случае передачи изображений и(или) текстов для нанесения Поставщиком на изделие (далее – макет), Поставщик выполняет работы по нанесению изображения и(или) текста без изменения макета. В случае необходимости корректировки макета, данное условие должно быть согласовано в Счете-Договоре.
4.4. Покупатель гарантирует, что является правообладателем и(или) имеет право на использование изображений и(или) надписей, подлежащих нанесению на изделия.
4.5. Поставщик вправе потребовать у Покупателя доказательство права на использование и тиражирование изделий с применением того или иного торгового знака, бренда, логотипа, рисунка, фотографии и прочих элементов оформления.
4.6. Поставщик не несет ответственности за:
4.6.1. Нарушения Заказчиком авторских прав на передаваемые Поставщику для нанесения на изделия объектов авторских прав.
4.6.2. Содержание макетов изображений и текстов, передаваемых Покупателем для нанесения на изделия.
4.6.3. Опечатки в макетах текстах и(или) иные ошибки в передаваемых Покупателем макетах.
4.6.4. Ошибки в тексте, размерах и других данных, которые содержатся в представленных для нанесения на изделия материалах.
4.7. Для выполнения работ по нанесению изображений и(или) рисунков, логотипов Поставщик имеет право привлекать субподрядные организации. В таком случае Поставщик передает Макеты наносимых изображений субподрядчику для их нанесения на Товары.
4.8. Стороны вправе раскрывать третьим лицам информацию об условиях технических заданий, счетов-договоров, информацию о производимых работах и изделиях, находящихся в разработке, только в пределах, необходимых для надлежащего исполнения обязательств, определенных в указанных документах.
5. Изготовление и поставка товаров из материалов Покупателя.
5.1. В случае если в Счете-Договоре стороны согласовали условие об изготовлении Товаров из материалов, предоставляемых Покупателем, то Поставщик выполняет работы по изготовлению швейной продукции, ее переработке, сборке/разборке в соответствии со Счетом-Договором и передает результат Покупателю. Конечным результатом работ являются готовые товары, передаваемые (поставляемые) Покупателю в соответствии с гл. «Порядок поставки» настоящих Правил.
5.2. Конкретное содержание, сроки, объем, результат работ и их цена, требования к предоставляемым Покупателем материалам, сроки их предоставления, а также иные условия согласовываются сторонами в Счете-Договоре.
5.3. Поставщик приступает к выполнению работ по изготовлению Товаров из материалов Покупателя после получения соответствующих материалов в полном объеме.
5.4. Срок окончания выполнения работ может быть продлен в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, предоставлению материалов, лекал. При этом срок продлевается на срок просрочки Заказчиком своих обязательств.
5.5. Сдача-приемка работ и товаров осуществляется в воответствии с гл. «Порядок поставки» настоящих Правил на основании Акта приема-передачи и(или) УПД.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Покупатель обязуется:
6.1.1. В течение 3 (трёх) дней с момента согласования Сторонами Счете-Договоре, и(или) заявки на разработку тестовых образцов предоставлять Поставщику логотипы, слайды, тексты, технические характеристики и другие необходимые для изготовления продукции материалы и информацию.
6.1.2. По требованию Поставщика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.
6.1.3. Принимать поставляемую Поставщиком продукцию в порядке и сроки, указанные в Счете-Договоре.
6.1.4. Оплатить стоимость Товара и производимых работ в размере, порядке и сроки, указанные в Счете-Договоре.
6.2. Покупатель вправе:
6.2.1. Во всякое время по согласованию с Поставщиком проверять ход и качество работы по разработке и изготовлению продукции, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.
6.2.2. Требовать изготовления и поставки продукции в установленные в Счете-Договоре.
6.3. Поставщик обязуется:
6.3.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями Счета-Договора, согласованного сторонами.
6.3.2. Осуществить поставку продукции Покупателю в порядке и на условиях, установленных гл. «Порядок поставки» настоящих Правил.
6.3.3. При предоставлении Покупателем Поставщику любых данных, включая изображения, тексты, аудиоматериалы, видеоматериалы, информационные материалы и т.д., Поставщик обязуется использовать такие данные только для исполнения принятых на себя обязательств и не вправе использовать, распространять, продавать или передавать третьим лицам.
6.4. Поставщик вправе
6.4.1. Требовать от Покупателя предоставления информации, необходимой для изготовления продукции.
6.4.2. Поставщик вправе использовать товары, поставляемые Покупателю в своих рекламных материалах, публиковать изображения, содержащие готовые изделия в социальных сетях, на своих веб-сайтах. В случае установления дополнительных временных и(или) иных ограничений к публикации изображений, содержащих готовые изделия, данное условие должно быть согласовано сторонами в отдельном соглашении, подписанном уполномоченными представителями обеих сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение Поставщиком срока поставки продукции, установленного Счете-Договоре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии.
7.2. За нарушение Покупателем сроков оплаты стоимости партии продукции, установленных в соответствующем Счете-Договоре, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии.
7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая взятые на себя обязательства, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. Возмещается только реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается.
7.4. Форс-Мажорные обстоятельства
7.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. При форс-мажорных обстоятельствах сроки для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
7.4.2. О наступлении форс-мажорный обстоятельств, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана представить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.
7.4.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения взятых на себя обязательств.
8. Срок действия Счета-договора, прекращение и изменение договора
8.1. Счет договор вступает в силу и считается заключенным с момента оплаты Покупателем соответствующего Счета-Договора и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к согласованным Счетам-Договорам, действительны лишь в том случае, если они были заключены в письменной форме подписи и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон или путем обмена электронными документами с использованием факсимильной подписи в соответсвии с п. 10.3. настоящих Правил.
8.3. Стороны могут расторгнуть заключенный Счет-Договор по соглашению сторон, путем составления соглашения о расторжении договора, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон или путем обмена электронными документами с использованием факсимильной подписи в соответсвии с п. 10.3. настоящих Правил.
8.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (поставки товара, изготовления тестового образца) в случае просрочки Покупателем оплаты на срок более 7 (семи) календарных дней, если иная дата не указана в Счете-Договоре.
8.5. При намерении Поставщика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке другой стороне направляется соответствующее уведомление.
8.6. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения другой Стороной соответствующего уведомления.
8.7. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам права по заключенным между ними Счетам-договорам.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в рамках правоотношений между Поставщиком и Покупателем, а также из Договоров, имеющих отсылки к настоящим Правилам или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, разрешаются путем переговоров.
9.2. Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения и урегулирования споров, разногласий и требований путем переговоров.
9.3. Претензионный порядок является обязательным, срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.
9.4. Письмо, содержащее претензионные требования, должно иметь наименование «Претензия» и подписано руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документа, подтверждающего такие полномочия). Требования должны быть мотивированы и аргументированы.
9.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и по результатам такого рассмотрения удовлетворить ее (полностью или частично) либо представить другой Стороне, предъявившей претензию, обоснованный (мотивированный) отказ с приложением необходимых подтверждающих документов в течение 30 (тридцати) дней с даты получения претензии.
9.6. При недостижении соглашения Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Электронный документооборот (ЭДО)
10.1. Стороны договорились о допустимости обмена документами в электронной форме (электронными документами, далее - ЭД) по телекоммуникационным каналам связи, через организации – операторов системы ЭДО, подписанными действительной усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП), выданной аккредитованным удостоверяющим центром. Стороны допускают обмен через ЭДО любыми документами.
10.2. ЭЦП признается Сторонами действительной, если Сторона не уведомила другую Сторону об ином.
10.3. ЭЦП признается Сторонами аналогом собственноручной подписи, а электронный документ, подписанный ЭЦП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
10.4. Риски, связанные с неправомерным подписанием ЭД с помощью ЭЦП в результате неправомерного завладения третьими лицами средствами электронной подписи, несет Сторона, от имени которой действует такое третье лицо, выдавая себя за владельца ключа электронной подписи.
10.5. При использовании для подписания документов в электронной форме Электронной подписи Стороны обязаны:
10.5.1. обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использования принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия;
10.5.2. незамедлительно уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат и (или) ключ Электронной подписи, и соответствующую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа Электронной подписи после получения информации о таком нарушении;
10.5.3. не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
10.5.4. использовать для создания и проверки Электронных подписей, создания ключей электронных подписей и ключей их проверки, сертифицированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации средства электронной подписи.
10.5.5. При подписании ЭД с помощью ЭЦП представителями по доверенности Сторона обязана предварительно представить другой стороне доверенность, содержащую полномочия представителя на совершение сделок и (или) осуществление иных юридически значимых действий, составляющих содержание подписываемых электронных документов.
10.5.6. Полномочия представителя, подписывающего ЭД с помощью ЭЦП могут подтверждаться иными способами по соглашению Сторон.
11. Обмен уведомлениями и документами по Email, в мессенджерах и иных каналах связи
11.1. Любое уведомление между Поставщиком и Покупателем направляется посредством электронной почты, указанной в реквизитах сторон в Счете-Договоре, в мессенджере What’sApp и(или) Telegram. Только адреса электронной почты и(или) телефонов (для мессенджеров), указанные в реквизитах сторон в Счете-Договоре, а также адреса электронной почты, размещенные на сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru/ для юридических лиц, являются надлежащими для обмена электронными документами. Стороны заверяют друг друга, что к адресам электронных почт, телефонов, мессенджеров, указанных в реквизитах указанных документов доступ есть только у уполномоченных лиц.
11.2. Стороны допускают обмен электронными документами (в т.ч. Счетами-Договорами, Счетами, Техническими Заданиями, Заявками, Актами приемки выполненных работ и товарными накладными) по электронной почте и(или) путем обмена электронными сообщениями в мессенджерах с использованием факсимильной подписи. Документы с использованием факсимильной подписи принимаются Сторонами только в том случае, если такие документы направлены и получены путем обмена электронными сообщениями. Только адреса электронной почты и(или) телефонов (для мессенджеров), указанные в реквизитах сторон в Счете-Договоре, а также адреса электронной почты, размещенные на сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru/ для юридических лиц, являются надлежащими для обмена электронными документами. Стороны заверяют друг друга, что к адресам электронных почт, телефонов, мессенджеров, указанных в реквизитах указанных документов доступ есть только у уполномоченных лиц.
11.3. В Счете-Договоре, Спецификации, дополнительном соглашении стороны могут назначить уполномоченных представителей сторон с указанием их электронных адресов (электронной почты, номеров телефона, имени пользователя в мессенджере). В таком случае уведомления и документы, отправленные в рамках исполнения данного Счета-Договора между уполномоченными лицами, указанными в приложении, считаются надлежащими наравне с перечисленными в п.п. 11.1, 11.2 настоящих Правил.
12. Реквизиты Поставщика:
ИП Чурилкин Александр Романович
ОГРНИП: 323508100437351
ИНН: 504020505000
Электронная почта: info@catosewing.club
Основные термины
Поставщик — Индивидуальный предприниматель Чурилкин Александр Романович ОГРНИП: 323508100437351 ИНН: 504020505000.
Покупатель — физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо — резидент Российской Федерации, приобретающий Товар у Поставщика.
Стороны — Поставщик и Покупатель при совместном упоминании.
Товар — продукция, изделия, результат работ и др.
Партия товара — Товары одного наименования (типа) поставляемые Поставщиком покупателю в установленный Счетом-Договором срок. Одновременно по одному Счету-Договору может поставляться неограниченное количество партий Товаров.
Счет-Договор — документ, содержащий существенные условия сделки между Поставщиком и Покупателем, в том числе наименование Товара, количество, комплектность, а также иные требования к поставляемому товару, сроки поставки, стоимость товара и порядок оплаты.
1. Основные положения Правил
1.1. Правила являются стандартными и применяются ко всем договорам поставки, счетам, счетам-договорам, и т.п., имеющим отсылку к настоящим Правилам, заключенным с физическими и юридическими лицами и Поставщиком.
1.2. В соответствии с настоящими Правилами поставки, Поставщик обязуется передать в обусловленный срок швейную и(или) иную продукцию (далее – товар, продукция, изделия) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить эту продукцию в порядке и сроки, установленные в документах, имеющих отсылки к данным Правилам.
1.3. Поставка каждой партии Товара осуществляется на основании Счета-Договора, в котором указываются: количество, комплектность, ассортимент, сроки поставки, а также иные требования к поставляемому Товару.
1.4. Счет-Договор считается согласованным и подписанным (заключенным) с момента оплаты данного Счета-Договора. Направление поставщиком Счета-Договора в не редактируемом формате (PDF) Покупателю является офертой к заключению договора Поставки в соответсвии с настоящими Правилами и условиями, указанными в Счете-Договоре. Оплата Покупателем Счета-Договора является акцептом данной оферты.
1.5. Оферта является действительной до даты, указанной в счете-договоре в графе «оплатить до…» В случае просрочки Покупателем срока оплаты счета-договора, Поставщик имеет право отказаться от исполнения Счета-Договора и возвращает Покупателю перечисленные по данному Счету-Договору денежные средства.
1.6. В случае если в Счете-Договоре предусмотрены условия об авансе (частичной оплаты) оферта считается принятой с момента частичной оплаты Счета-Договора.
2. Порядок поставки
2.1. Поставка Товара по осуществляется партиями на основании согласованного сторонами Счета-Договора. Товар должен быть готов к передаче Покупателю в срок, согласованный Сторонами в Счете-Договоре.
2.2. Если в Счете-Договоре согласована дата поставки, а также внесение предоплаты Покупателем, то в случае просрочки Покупателем внесения предоплаты Поставщик имеет право на соразмерное увеличение сроков поставки.
2.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара, при этом поставщик обязан не позднее чем за 3 (три) дня до даты предполагаемой поставки товара уведомить об этом Покупателя.
2.4. Поставка продукции осуществляется Поставщиком по адресу Покупателя, согласованному в Счете-Договоре либо путем самовывоза со склада Поставщика.
2.5. Товар должен быть упакован в тару и (или) упаковку, обеспечивающие его сохранность при транспортировке и хранении при условии бережного с ним обращения, если иное не указано в Счете-Договоре.
2.6. В случае самовывоза товара со склада Поставщика Покупатель обязан забрать партию Товара на складе Поставщика в срок, указанный в Счете-Договоре к данной партии Товара. В случае доставки товара до адреса, указанного в Счете-Договоре, Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку продукции.
2.7. Приемка продукции по количеству, ассортименту, комплектности и таре (упаковке) производится при ее вручении (передаче) Покупателю в соответствии с условиями настоящих Правил и Счета-Договора.
2.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям настоящих Правил, Счета-Договора о качестве производятся покупателем на своем складе в течение 3 (трёх) дней с даты поставки Товара.
2.9. Срок обнаружения скрытых недостатков товара (гарантия) составляет 14 (четырнадцать) дней с момента принятия Товара Покупателем.
2.10. Уведомление об обнаруженных недостатках Товара должно быть направлено Поставщику в течение первого рабочего дня, следующего за днем обнаружения недостатков.
2.11. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции Покупателю по товарной накладной, Акту приема передачи или УПД или по истечении сроков, в которые указанные документы должны быть подписаны.
3. Оплата и порядок расчетов
3.1. Оплата поставляемого товара, изготовление тестовых образцов, а также работы и услуги, производимые (оказываемые) Поставщиком, производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответсвии с выставленным Поставщиком Счетом-Договором. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. Порядок оплаты, в т.ч. сроки оплаты и условия о размере аванса, согласовывается сторонами в Счете-Договоре.
3.3. НДС на поставляемый товар не начисляется, поскольку Поставщик не является плательщиком НДС в связи с применением УСН (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
4. Нанесение изображений на товары
4.1. При необходимости нанесения изображений на поставляемую продукцию, стороны могут предусмотреть условия о нанесении изображений в Счете-Договоре.
4.2. Макеты изображений, наносимые на изделия, могут быть предоставлены Покупателем. В таком случае ответственность за соответствие макета ожидаемому результату нанесения изображения лежит на Покупателе.
Либо макет может быть разработан Поставщиком. Данное условие отдельно согласовывается в Счете-Договоре. В таком случае Поставщик выполняет Работы по разработке Макета своими силами и иждивением или с привлечением субподрядчиков.
4.3. В случае передачи изображений и(или) текстов для нанесения Поставщиком на изделие (далее – макет), Поставщик выполняет работы по нанесению изображения и(или) текста без изменения макета. В случае необходимости корректировки макета, данное условие должно быть согласовано в Счете-Договоре.
4.4. Покупатель гарантирует, что является правообладателем и(или) имеет право на использование изображений и(или) надписей, подлежащих нанесению на изделия.
4.5. Поставщик вправе потребовать у Покупателя доказательство права на использование и тиражирование изделий с применением того или иного торгового знака, бренда, логотипа, рисунка, фотографии и прочих элементов оформления.
4.6. Поставщик не несет ответственности за:
4.6.1. Нарушения Заказчиком авторских прав на передаваемые Поставщику для нанесения на изделия объектов авторских прав.
4.6.2. Содержание макетов изображений и текстов, передаваемых Покупателем для нанесения на изделия.
4.6.3. Опечатки в макетах текстах и(или) иные ошибки в передаваемых Покупателем макетах.
4.6.4. Ошибки в тексте, размерах и других данных, которые содержатся в представленных для нанесения на изделия материалах.
4.7. Для выполнения работ по нанесению изображений и(или) рисунков, логотипов Поставщик имеет право привлекать субподрядные организации. В таком случае Поставщик передает Макеты наносимых изображений субподрядчику для их нанесения на Товары.
4.8. Стороны вправе раскрывать третьим лицам информацию об условиях технических заданий, счетов-договоров, информацию о производимых работах и изделиях, находящихся в разработке, только в пределах, необходимых для надлежащего исполнения обязательств, определенных в указанных документах.
5. Изготовление и поставка товаров из материалов Покупателя.
5.1. В случае если в Счете-Договоре стороны согласовали условие об изготовлении Товаров из материалов, предоставляемых Покупателем, то Поставщик выполняет работы по изготовлению швейной продукции, ее переработке, сборке/разборке в соответствии со Счетом-Договором и передает результат Покупателю. Конечным результатом работ являются готовые товары, передаваемые (поставляемые) Покупателю в соответствии с гл. «Порядок поставки» настоящих Правил.
5.2. Конкретное содержание, сроки, объем, результат работ и их цена, требования к предоставляемым Покупателем материалам, сроки их предоставления, а также иные условия согласовываются сторонами в Счете-Договоре.
5.3. Поставщик приступает к выполнению работ по изготовлению Товаров из материалов Покупателя после получения соответствующих материалов в полном объеме.
5.4. Срок окончания выполнения работ может быть продлен в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, предоставлению материалов, лекал. При этом срок продлевается на срок просрочки Заказчиком своих обязательств.
5.5. Сдача-приемка работ и товаров осуществляется в воответствии с гл. «Порядок поставки» настоящих Правил на основании Акта приема-передачи и(или) УПД.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Покупатель обязуется:
6.1.1. В течение 3 (трёх) дней с момента согласования Сторонами Счете-Договоре, и(или) заявки на разработку тестовых образцов предоставлять Поставщику логотипы, слайды, тексты, технические характеристики и другие необходимые для изготовления продукции материалы и информацию.
6.1.2. По требованию Поставщика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.
6.1.3. Принимать поставляемую Поставщиком продукцию в порядке и сроки, указанные в Счете-Договоре.
6.1.4. Оплатить стоимость Товара и производимых работ в размере, порядке и сроки, указанные в Счете-Договоре.
6.2. Покупатель вправе:
6.2.1. Во всякое время по согласованию с Поставщиком проверять ход и качество работы по разработке и изготовлению продукции, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.
6.2.2. Требовать изготовления и поставки продукции в установленные в Счете-Договоре.
6.3. Поставщик обязуется:
6.3.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями Счета-Договора, согласованного сторонами.
6.3.2. Осуществить поставку продукции Покупателю в порядке и на условиях, установленных гл. «Порядок поставки» настоящих Правил.
6.3.3. При предоставлении Покупателем Поставщику любых данных, включая изображения, тексты, аудиоматериалы, видеоматериалы, информационные материалы и т.д., Поставщик обязуется использовать такие данные только для исполнения принятых на себя обязательств и не вправе использовать, распространять, продавать или передавать третьим лицам.
6.4. Поставщик вправе
6.4.1. Требовать от Покупателя предоставления информации, необходимой для изготовления продукции.
6.4.2. Поставщик вправе использовать товары, поставляемые Покупателю в своих рекламных материалах, публиковать изображения, содержащие готовые изделия в социальных сетях, на своих веб-сайтах. В случае установления дополнительных временных и(или) иных ограничений к публикации изображений, содержащих готовые изделия, данное условие должно быть согласовано сторонами в отдельном соглашении, подписанном уполномоченными представителями обеих сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение Поставщиком срока поставки продукции, установленного Счете-Договоре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии.
7.2. За нарушение Покупателем сроков оплаты стоимости партии продукции, установленных в соответствующем Счете-Договоре, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости партии.
7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая взятые на себя обязательства, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. Возмещается только реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается.
7.4. Форс-Мажорные обстоятельства
7.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. При форс-мажорных обстоятельствах сроки для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
7.4.2. О наступлении форс-мажорный обстоятельств, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана представить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.
7.4.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения взятых на себя обязательств.
8. Срок действия Счета-договора, прекращение и изменение договора
8.1. Счет договор вступает в силу и считается заключенным с момента оплаты Покупателем соответствующего Счета-Договора и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к согласованным Счетам-Договорам, действительны лишь в том случае, если они были заключены в письменной форме подписи и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон или путем обмена электронными документами с использованием факсимильной подписи в соответсвии с п. 10.3. настоящих Правил.
8.3. Стороны могут расторгнуть заключенный Счет-Договор по соглашению сторон, путем составления соглашения о расторжении договора, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон или путем обмена электронными документами с использованием факсимильной подписи в соответсвии с п. 10.3. настоящих Правил.
8.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (поставки товара, изготовления тестового образца) в случае просрочки Покупателем оплаты на срок более 7 (семи) календарных дней, если иная дата не указана в Счете-Договоре.
8.5. При намерении Поставщика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке другой стороне направляется соответствующее уведомление.
8.6. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения другой Стороной соответствующего уведомления.
8.7. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам права по заключенным между ними Счетам-договорам.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в рамках правоотношений между Поставщиком и Покупателем, а также из Договоров, имеющих отсылки к настоящим Правилам или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, разрешаются путем переговоров.
9.2. Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения и урегулирования споров, разногласий и требований путем переговоров.
9.3. Претензионный порядок является обязательным, срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.
9.4. Письмо, содержащее претензионные требования, должно иметь наименование «Претензия» и подписано руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документа, подтверждающего такие полномочия). Требования должны быть мотивированы и аргументированы.
9.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и по результатам такого рассмотрения удовлетворить ее (полностью или частично) либо представить другой Стороне, предъявившей претензию, обоснованный (мотивированный) отказ с приложением необходимых подтверждающих документов в течение 30 (тридцати) дней с даты получения претензии.
9.6. При недостижении соглашения Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Электронный документооборот (ЭДО)
10.1. Стороны договорились о допустимости обмена документами в электронной форме (электронными документами, далее - ЭД) по телекоммуникационным каналам связи, через организации – операторов системы ЭДО, подписанными действительной усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП), выданной аккредитованным удостоверяющим центром. Стороны допускают обмен через ЭДО любыми документами.
10.2. ЭЦП признается Сторонами действительной, если Сторона не уведомила другую Сторону об ином.
10.3. ЭЦП признается Сторонами аналогом собственноручной подписи, а электронный документ, подписанный ЭЦП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
10.4. Риски, связанные с неправомерным подписанием ЭД с помощью ЭЦП в результате неправомерного завладения третьими лицами средствами электронной подписи, несет Сторона, от имени которой действует такое третье лицо, выдавая себя за владельца ключа электронной подписи.
10.5. При использовании для подписания документов в электронной форме Электронной подписи Стороны обязаны:
10.5.1. обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использования принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия;
10.5.2. незамедлительно уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат и (или) ключ Электронной подписи, и соответствующую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа Электронной подписи после получения информации о таком нарушении;
10.5.3. не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
10.5.4. использовать для создания и проверки Электронных подписей, создания ключей электронных подписей и ключей их проверки, сертифицированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации средства электронной подписи.
10.5.5. При подписании ЭД с помощью ЭЦП представителями по доверенности Сторона обязана предварительно представить другой стороне доверенность, содержащую полномочия представителя на совершение сделок и (или) осуществление иных юридически значимых действий, составляющих содержание подписываемых электронных документов.
10.5.6. Полномочия представителя, подписывающего ЭД с помощью ЭЦП могут подтверждаться иными способами по соглашению Сторон.
11. Обмен уведомлениями и документами по Email, в мессенджерах и иных каналах связи
11.1. Любое уведомление между Поставщиком и Покупателем направляется посредством электронной почты, указанной в реквизитах сторон в Счете-Договоре, в мессенджере What’sApp и(или) Telegram. Только адреса электронной почты и(или) телефонов (для мессенджеров), указанные в реквизитах сторон в Счете-Договоре, а также адреса электронной почты, размещенные на сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru/ для юридических лиц, являются надлежащими для обмена электронными документами. Стороны заверяют друг друга, что к адресам электронных почт, телефонов, мессенджеров, указанных в реквизитах указанных документов доступ есть только у уполномоченных лиц.
11.2. Стороны допускают обмен электронными документами (в т.ч. Счетами-Договорами, Счетами, Техническими Заданиями, Заявками, Актами приемки выполненных работ и товарными накладными) по электронной почте и(или) путем обмена электронными сообщениями в мессенджерах с использованием факсимильной подписи. Документы с использованием факсимильной подписи принимаются Сторонами только в том случае, если такие документы направлены и получены путем обмена электронными сообщениями. Только адреса электронной почты и(или) телефонов (для мессенджеров), указанные в реквизитах сторон в Счете-Договоре, а также адреса электронной почты, размещенные на сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru/ для юридических лиц, являются надлежащими для обмена электронными документами. Стороны заверяют друг друга, что к адресам электронных почт, телефонов, мессенджеров, указанных в реквизитах указанных документов доступ есть только у уполномоченных лиц.
11.3. В Счете-Договоре, Спецификации, дополнительном соглашении стороны могут назначить уполномоченных представителей сторон с указанием их электронных адресов (электронной почты, номеров телефона, имени пользователя в мессенджере). В таком случае уведомления и документы, отправленные в рамках исполнения данного Счета-Договора между уполномоченными лицами, указанными в приложении, считаются надлежащими наравне с перечисленными в п.п. 11.1, 11.2 настоящих Правил.
12. Реквизиты Поставщика:
ИП Чурилкин Александр Романович
ОГРНИП: 323508100437351
ИНН: 504020505000
Электронная почта: info@catosewing.club
